施工的合同
在当今社会,人们对合同愈发重视,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编为大家整理的施工的合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
施工的合同1甲方单位:有限公司
乙方单位:广告经营部
甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,就营销中心广告牌文字制作安装事宜达成如下协议。
第一条:广告牌文字制作
1、 文字材质:精工不锈钢钛金拉丝,外挑背打黄灯
第二条:工程造价及支付方式
1
2、支付方式:工程款待项目经各相关部门验收合格,收到乙方有效发票后一周内壹次性付清。
第三条:工程期限
自合同签订后,甲方通知乙方开始施工后,乙方应在9天时间制作完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延。
第四条:双方权利、义务
甲方:
1、向乙方提供广告牌位置并确保此位置可以施工。
2、按本合同
第二条规定结算广告牌的费用。
乙方:
1、自甲方通知可以现场施工起____日内按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。
第五条:违约责任
1、甲方未能按本合同
第二条规定时间付款,每逾期____日,向乙方支付合同总金额的千分之五作为违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同
第四条规定按时制作、安装完成户外广告牌,每逾期____日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3、如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责,工期顺延,乙方有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完成部分的费用。
本合同一式贰份,甲方持壹份,乙方持壹份。
甲方签字(盖章)
乙方签字(盖章)________年____月____日________年____月____日
施工的合同2甲方:_____
乙方:_____身份证号:_____
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程的作业事项协商一致,定位本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
二、工程承包范围
本工程的施工图纸计算中所有屋面及压顶、女儿墙抹灰、压顶抹灰的全部工作。屋面班组应提供人工进行一切屋面工程有关的工作,主要包括以下内容:
1.所有工作按照图纸顺序施工。
2.女儿墙内墙抹灰,压顶抹灰到外墙接头。
三、合同工期
1.本工程的施工工期
2.每栋楼分部位的控制工期
四、质量标准
按清水路苑中铁五局项目部的施工要求及规范达到标化工程质量。
五、合同单价
1.屋面工程量按照图纸计算元/m分项1、女儿墙及压顶抹灰元/m222、15厚1:3水泥砂浆找平元/m3、沥青垤石找坡元/m4、202厚1:3水泥砂浆找平元/m 5、20厚1:3水泥砂浆找平防水保护层26、贴保温板和聚酯无纺布元/m 7、40厚C20细砂混凝土和内配双向ф6.5@20xx钢筋绑扎元/m 8、安全质量进度文明施工费待工程验收完工后补给元2/m。
2.此单价包含乙方所有人员的社保费用、医疗保险费用、劳动保险费用及住房公积金等22
六、乙方必须按照合同约定进行施工作业,并承担作业内容的质量整改责任。如果乙方的管理水平、技术势力不能满足规范验收及工期工费的要求,自己要求退场支付人工费的60%
由于乙方的作业人员不能满足施工现场的需要,项目部另派作业人员完成的工作按每个工日元计取。
七、承包人及其作业人员必须服从管理,如果违反规定必须接受处罚。
八、材料损耗控:如砂浆未收干净按20元/kg进行处罚,超过控制损耗按全额赔偿。
九、工程的计算方法:按图计算
十、施工管理层设置
1.专职管理人员
2.施工管理层及组长必须参加项目部的周例会,否则每人每次罚款现金500元,迟到每人每次罚款100元。
十一、付款方式
1.本工程人工费的支付原则上按建设方的付款同步进行支付%。
2.剩余尾款交工后。
3.支付工程款提供发票,若没有发票就收取1%。
十二、安全管理及事故的处理
1.作业班组在施工过程中必须严格遵守各项安全操作规程,必须接受施工现场的三级教育及安全技术交底并办理完成各项安全手续后方可上岗作业,否则所造成的安全事故由作业班组自行负责。
2.乙方在施工过程中必须注意安全,如发生安全事故责任,金额在5000元以内的医疗费用由乙方自行负责(区、县以上的医院发票为准)。金额在5000元以上的医疗费用将进行费用划分,在保险公司赔付后,剩下部分甲方赔付50 %,乙方赔付50%严禁违章作业,由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故或本班组在操作过程中造成第三方伤害由乙方全权负责。
3.班组作业人员进场后必须接受入场教育,并填写项目的各种教育登记,编制职工花名册,未接受入场教育和不再职工花名册内的人员均为非本项目部的职工。如果由于管理人员未进行入场教育的班组或新增加的人员,班组长必须督促进行入场教育工作。
4.文明礼貌,自觉维护周围环境,遵守各项规章制度,做到施工部扰民,严禁偷盗行为,打架、斗殴,违者罚款20xx-5000元,情节严重者送当地公安派出所处理。
5.严禁雇佣未满18周岁及55周岁以上的人员,严禁雇佣带有疾病及传染病的人员。
十三、因建设方供给材料的影响,造成停工的误工费及生活费,均由乙方自行解决。乙方使用的斗车、铲子、灯线及其他用具由乙方自己承担,甲方只提供电梯、干混砂浆机,干混砂浆机操作人员由乙方安排专人操作,每天必须清洗和清理场地。
十四、文明施工按要求执行、按公司、有关单位及项目部实施,如文明施工不达标造成罚款全部由乙方负责。宿舍内保持清洁卫生、严禁煮饭、使用电炉、电炒锅、电饭煲等电器,违章者造成的后果自负。
十五、乙方及其作业人员必须认真学习《施工现场处罚细则》,明确施工现场的具体规定,服从管理;如果违反《施工现场处理细则》之规定,必须接受处罚。
十六、承包人必须履行承诺 ……此处隐藏16922个字……复印。
8、乙方根据工程具体情况向甲方提供符合技术要求的施工方案。
9、乙方进场后严格按照操作规程和施工方案安全施工,服从甲方的统一管理,遵守甲方工地管理制度,文明施工杜绝一切不良行为,做到工完场清,将产生的垃圾清运到甲方指定堆放处,由甲方负责外运。
10、乙方应及时向甲方提供完整的产品资料、技术资料、施工验收资料等。
11、乙方施工现场必须有专人负责管理,负责双方工作联系与协调,参加工地工作例会。乙方施工现场必须有专职人员持证上岗。乙方代表的工作行为,视同合同行为。
12、乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施保证施工人员安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。非乙方原因造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。
13、保温工程在进入下一道工序前或甲方验收前,由乙方负责半成品和成品保护;完工验收合格后,交给甲方负责成品保护。
第六条违约责任
1、由于发包方原因造成停工窝工时应按实际发生情况向承包方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包方任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
2、由于发包方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包方承担。
3、发包方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包方可向发包方发出要求付款通知,发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款,可与承包方协商签订延期付款协议,经承包方同意后可延期支付;发包方不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包方有权书面告知发包方理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
4、发包方违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包方由此遭受的经济损失承担连带责任。
5、承包方未按发包方选定的施工队伍进场,发包方有权要求承包方进行更换、调整,承包方无法调整时,发包方有权暂不安排施工任务,并书面通知承包方,直至终止合同。
6、因承包方责任造成质量事故和延误工期,其工料损失及延误工期所造成的损失概由承包方承担。
7、因承包方对单项工程施工力量不足或质量达不到发包方要求,发包方有权再次发包。
第七条其它约定
1、图纸如有变更甲乙双方需输身份证后方可施工,签证可作为双方结算依据。
2、本合同履行过程中,凡涉及经济利益方面的事宜,须由双方合同代表人签字并加盖单位公章后生效。
3、协议中如有未尽事宜,双方友好协商解决。若协商未果,可向当地人民法院诉讼解决。
第八条本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自协议签订之日起生效。工程验收合格,费用付清,本协议自行终止。
发包方(章):_________承包方(章):_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
联系电话:_________联系电话:_________
___年___月___日___年___月___日
施工的合同15甲方:(发包方)______________________________
乙方:(承包方)______________________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
(一) 工程名称:__________________________________
(二) 工程地点:__________________________________
(三) 工程范围:_________________________________________________。
(四) 工程总造价:经双方确定本工程实行双包(包工包料),含框架及内外粉,门窗和水电安装,综合单价为500元每平方米,工程量为按实际收方结算 ,全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写__________。
第二条 工程期限
根据双方协商工程期限自20xx年5月20日起至20xx年6月5日止。乙方必须在双方约定期限完成施工,超过期限则由乙方承担一切后果。因恶劣天气或自然灾害引起误工则工期顺延。
第三条 工程质量
乙方根据甲方的要求进行施工,确保工程质量。
第四条 工程价款结算
(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:
本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。按实际签证结算。
(二) 工程价款结算与拨付办法;第二层完工付第二层工程量的80%,第三层完工后付第三层工程量的100%,所有工程完工并经甲方验收合格后付清尾款。
第五条 双方责任
(一) 甲方责任
1、甲方应负责施工现场周边邻居关系协调,以保证施工材料、设备等能顺利进出场。
2、甲方应提供乙方施工所需的水、电接口。
3、工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
(二) 乙方责任
1、乙方根据甲方的要求施工编制施工方案,并经甲方同意后施工。
2、乙方应按照双方约定的施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由乙方自行负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。
5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条 合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。
1、提交_______________仲裁委员会( )
2、依法向人民法院起诉( )
第七条 附则
(一) 本合同自双方签字后生效,合同履行完毕后自行无效。
(二) 本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
(三) 本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条 附加条款
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日